Договор подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом

Опубликовано: 2017-09-09 14:11:59
видео Договор  подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом

ИП называет себя"Строительной компанией"

На текущий ремонт квартиры общей площадью _____ квадратных метров, находящейся по адресу ________________________________________, именуемой в дальнейшем Квартира ________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:



 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы (либо сантехнические работы) по текущему ремонту и отделке Квартиры (собственными либо привлеченными силами и средствами) в соответствии c условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, включающем в себя Дизайн-проект, и Планом-графиком работ, предоставленным Заказчиком, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену, указанную в Договоре, в сроки, обусловленные в Договоре.


Как правильно составить договор с заказчиком?

Виды работ по ремонту и отделке, производимые Подрядчиком, устанавливаются в Приложении № 1 (далее Спецификации), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

 

2.1. Обязанности Подрядчика:

 2.1.1.Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке Квартиры надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему (Спецификация, приложение № 1, План-график работ, приложение № 2 и Дизайн-проект, Приложение № 3), и сдать Квартиру «под ключ» (что включает в себя проведение всех работ, оговоренных в Спецификации, а также дополнительных работ, которые могут возникнуть в процессе ремонта при следовании Дизайн-проекту, устранение недоделок, генеральную уборку, включая влажную уборку квартиры).

2.1.2.Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3.Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из материалов, приобретенных за счет Заказчика, подбор и доставка производится Подрядчиком за его счет. Состав материалов указывается в Приложении № 4 (Материалы). Данное приложение является справочным, количество, цена и наименование материала могут меняться в связи с уточнениями, выявленными в ходе работ, о чем Заказчик информируется немедленно. Колебание данных по Материалам не может превышать 20 (двадцать)% в большую сторону. Подрядчик обязуется использовать материал экономно и расчетливо, предоставлять по первому требованию Заказчика всю отчетность по приобретенным материалам, но не реже чем раз в месяц.

2.1.4.Подрядчик берет на себя обязательства по ведению переговоров с ответственными лицами дома по вопросам отключения стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и т. д., оплате вышеуказанным лицам за данные услуги, а также услуги по подъему материалов и вывозу мусора.

2.1.5.Подрядчик обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и оборудования.

2.1.6.  Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм. Подрядчик обязуется приобретать и использовать материалы, соответствующие нормам и выполнять работы, не нарушая действующих норм.

2.2.Обязанности Заказчика

2.2.1.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика и бригады Подрядчика в Квартиру. Заказчик выдает Подрядчику _____ экземпляр (ов) ключ, и от Квартиры. Заказчик обязан сообщать Подрядчику коды и другие данные, обеспечивающие доступ в Квартиру, и своевременно сообщать об изменениях данной информации.

2.2.2.Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке, установленном в Приложении № 2 (План-график работ).

2.2.3.Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц в течение действия всего срока договора.

2.2.4.Заказчик несет ответственность за Дизайн-проект, предоставленный Подрядчику. В случае невозможности исполнения (по объективным техническим причинам) работ, требуемых для осуществления Дизайн-проекта, а также при внесении изменений в Дизайн-проект после начала работ, со стороны Заказчика, если данные обстоятельства ведут к удорожанию стоимости работ более чем на 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ, Заказчик обязуется оплатить разницу в оговоренные сроки либо предложить решение, которое было бы принято сторонами и не вело к увеличению стоимости работ.

2.3. Права Заказчика

2.3.1.Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в ход работ.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, после оплаты стоимости уже сделанных работ за вычетом штрафных санкций, согласно настоящего Договора.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в срок, оговоренный между сторонами, отказаться от настоящего Договора, с оплатой уже сделанных этапов, за вычетом штрафных санкций, согласно настоящего Договора.

2.3.4.Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу, а также возместить затраты, произведенные Подрядчиком по пункту 2.1.4.

 

3.1.    Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- Начало работ «_____» ___________20___г.

- Общая продолжительность работ-  _____ месяцев.

Данные сроки могут быть пересмотрены по соглашению сторон, а также изменены в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

3.2.    Описание отдельных этапов работ и сроки их окончания определяются Планом-графиком работ (приложение № 2).

 

 

 

Договор  подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом(, 2015-08-11T09:02:32.000Z)

Договор подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом

Договор о строительстве дома - на что обратить внимание?(, 2016-03-31T06:03:30.000Z)

Договор о строительстве дома - на что обратить внимание?

10 советов, чтобы не дать себя обмануть стройкомпании(, 2015-10-03T16:06:29.000Z)

10 советов, чтобы не дать себя обмануть стройкомпании

Как правильно заключить договор на строительство дома(, 2015-05-15T09:02:36.000Z)

Как правильно заключить договор на строительство дома

Как правильно составить договор с заказчиком?(, 2016-04-18T14:50:28.000Z)

Как правильно составить договор с заказчиком?

ИП называет себя

ИП называет себя"Строительной компанией"

Взыскание денег по договору подряда за строительство дома(, 2015-11-30T22:00:35.000Z)

Взыскание денег по договору подряда за строительство дома

12 советов тому, кто строит дом(, 2015-01-26T17:36:28.000Z)

12 советов тому, кто строит дом

Договор подряда(, 2017-07-28T13:18:41.000Z)

Договор подряда

Ремонт на доверии или по договору?(, 2014-03-27T09:23:09.000Z)

Ремонт на доверии или по договору?

Срок выполнения договора подряда(, 2013-11-15T21:12:59.000Z)

Срок выполнения договора подряда

Зачем заключать письменный договор о проведении ремонтных работ со строителями(, 2013-08-19T18:46:54.000Z)

Зачем заключать письменный договор о проведении ремонтных работ со строителями

ЗАКЛЮЧАЕМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПРАВИЛЬНО В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ! Обман при заключении договора !(, 2016-09-01T13:14:29.000Z)

ЗАКЛЮЧАЕМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПРАВИЛЬНО В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ ! Обман при заключении договора !

ГП. Договор подряда(, 2014-04-24T09:31:35.000Z)

ГП. Договор подряда

Типовой договор на ремонт квартиры(, 2016-02-21T23:19:46.000Z)

Типовой договор на ремонт квартиры

Работа с заказчиком  Стороны договора(, 2015-07-28T06:59:28.000Z)

Работа с заказчиком Стороны договора

Арбитражные споры по договору подряда и аренды оборудования в строительстве. МОЙ ЮРИСТ Медко Виталий(, 2016-10-24T12:54:25.000Z)

Арбитражные споры по договору подряда и аренды оборудования в строительстве. МОЙ ЮРИСТ Медко Виталий

Долевое участие. Заключении инвестиционного договора и как не остаться с носом. 214 ФЗ(, 2014-11-21T00:50:19.000Z)

Долевое участие. Заключении инвестиционного договора и как не остаться с носом. 214 ФЗ

Строительный бизнес: Первые шаги Занятие 1(, 2017-06-29T12:40:15.000Z)

Строительный бизнес: Первые шаги Занятие 1

Как проверить правильно ли заключен договор долевого строительства? Ответ юриста(, 2015-04-02T15:24:17.000Z)

Как проверить правильно ли заключен договор долевого строительства? Ответ юриста

Находим ответ. Нужен ли акт об оказании услуг?(, 2014-03-24T11:47:41.000Z)

Находим ответ. Нужен ли акт об оказании услуг?

Договор подряда строительство(, 2012-12-04T05:32:27.000Z)

Договор подряда строительство

ДОГОВОР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО АЭРОПОРТА ПОДПИСАН(, 2015-09-17T13:53:41.000Z)

ДОГОВОР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО АЭРОПОРТА ПОДПИСАН

Договор подряда - Юридические консультации #1(, 2014-11-18T19:21:12.000Z)

Договор подряда - Юридические консультации #1

Договор подряда. Что делать, если заказчик уклоняется от приемки работ? ПОШАГОВО(, 2017-03-29T06:29:12.000Z)

Договор подряда. Что делать, если заказчик уклоняется от приемки работ? ПОШАГОВО

8. Выбор подрядчика на строительство загородного дома(, 2015-04-08T21:25:59.000Z)

8. Выбор подрядчика на строительство загородного дома

Инвестиционный договор(, 2015-02-23T18:29:56.000Z)

Инвестиционный договор

Минстрой против ИП. Часть 2 (ООН).(, 2016-12-01T07:57:45.000Z)

Минстрой против ИП. Часть 2 (ООН).

Акция! Спешите! Не пропустите!! Уютная беседка в подарок. Строительство деревянных домов.(, 2016-12-06T18:43:58.000Z)

Акция! Спешите! Не пропустите!! Уютная беседка в подарок. Строительство деревянных домов.

Договор подряда. Задолженность по договору подряда и почему не стоит обманывать заказчика.(, 2015-11-27T14:47:04.000Z)

Договор подряда. Задолженность по договору подряда и почему не стоит обманывать заказчика.